漳州長泰區(qū)農村公路災后修復工程-坂里鄉(xiāng)災后修復工程補遺書

1

1.1.2.2

發(fā)包人：漳州市長泰區(qū)坂里鄉(xiāng)人民政府

地址：漳州市長泰區(qū)坂里鄉(xiāng)光陽街75號 郵政編碼：363900

2

1.1.2.6

監(jiān)理人：簽訂施工合同后通知

地址：簽訂施工合同后通知 郵政編碼：簽訂施工合同后通知

3

1.1.4.5

缺陷責任期：自實際交工日期起計算2年1

4

1.6.3

圖紙需要修改和補充的，應由監(jiān)理人取得發(fā)包人同意后，在該工程或工程相應部位施工前28天簽發(fā)圖紙修改圖給承包人

5

3.1.1

監(jiān)理人在行使下列權力前需要經發(fā)包人事先批準：

（6）根據第15.3款發(fā)出的變更指示，其單項工程變更涉及的金額超過了該單項工程簽約時合同價的 / %或累計變更超過了簽約合同價的 / %

6

5.2.1

發(fā)包人是否提供材料或工程設備：否

如發(fā)包人負責提供部分材料或工程設備，相關規(guī)定如下： /

7

6.2

發(fā)包人是否提供施工設備和臨時設施：否

如發(fā)包人負責提供部分施工設備和臨時設施，相關規(guī)定如下： /

8

8.1.1

發(fā)包人提供測量基準點、基準線和水準點及其書面資料的期限：簽訂合同后14天內

承包人將施工控制網資料報送監(jiān)理人審批的期限：提供控制點后7天內

9

11.5（3）

逾期交工違約金：3000元/天

10

11.5（3）

逾期交工違約金限額： 10 %簽約合同價2

11

11.6

提前交工的獎金： / 元/天

12

11.6

提前交工的獎金限額： / %簽約合同價

13

15.5.2

承包人提出的合理化建議降低了合同價格或者提高了工程經濟效益的，發(fā)包人按所節(jié)約成本的 /  %或增加收益的 /  %給予獎勵

14

16.1

○因物價波動引起的價格調整按照第16.1.1項或第16.1.2項約定的原則處理

若按第16.1.1項的約定采用價格調整公式進行調價，每月按價格調整公式進行一次調整

√合同期內不調價3

15

17.2.1（1）

開工預付款金額： 10 %簽約合同價4

16

17.2.1（2）

材料、設備預付款比例： / 等主要材料、設備單據所列費用的 / %5

17

17.3.2

承包人在每個付款周期末向監(jiān)理人提交進度付款申請單的份數： 6 份

18

17.3.3（1）

進度付款證書最低限額： / %簽約合同價30萬元6

19

17.3.3（2）

逾期付款違約金的利率：同中國人民銀行短期貸款利率加手續(xù)費‰/天7

20

17.4.1

質量保證金金額： 3 %合同價格8

若交工驗收時本標段在信用考核中被福建省交通運輸廳評定為AA級，發(fā)包人給予 / %合同價格質量保證金的優(yōu)惠9。

質量保證金是否計付利息：

○是，利息的計算方式：

√否

21

17.5.1（1）

承包人向監(jiān)理人提交交工付款申請單（包括相關證明材料）的份數： 6 份

22

17.6.1（1）

承包人向監(jiān)理人提交最終結清申請單（包括相關證明材料）的份數： 6 份

23

18.2（2）

竣工資料的份數： 8 份

24

18.5.1

單位工程或工程設備是否需投入施工期運行：否

如單位工程或工程設備需要進行施工期運行，需要施工期運行的單位工程或工程設備規(guī)定如下： /

25

18.6.1

本工程及工程設備是否進行試運行：否

如本工程及工程設備需要進行試運行，試運行的具體規(guī)定如下： /

26

19.7（1）

保修期：自實際交工日期起計算 5 年10

27

20.1

建筑工程一切險的保險費率： 3 ‰

28

20.4.2

第三者責任險的最低投保金額：100萬元，事故次數不限（不計免賠額）

保險費率：2.5‰

29

24.1

爭議的最終解決方式：仲裁或訴訟

如采用仲裁，仲裁委員會名稱：向項目所在地有管轄權的人民法院提起訴訟